??房屋裝修糾紛起訴狀怎么起草？

已有3個回答

• 134****4951

  起 訴 書
  原告：　　，男，　　族，　　年　月日出生，住　　
  　　　電話：1381　　　　0。
  被告：上海百　居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司。
  　　　住所地北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文化園西路3號
  法人代表
  電話：
  被告：百　居(中國)家居有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)店
  　　　住所地北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文化園西路3號
  　　　法人代表　
  　　　電話：
  案由：裝飾裝修合同糾紛
  訴訟請求：
  1、請求法院依法判令被告上海百　居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》。
  2、請求法院依法判令被告上海百　居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自2007年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造價的2‰計算)。
  3、請求法院依法判令百　居(中國)家居有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內購材料供應合同》。
  4、訴訟費用由被告承擔。
  起訴事實與理由：
  原告為了裝修購買的位于北京市大興區(qū)　　　　　　　　的房屋，于2007年4月20日與被告上海百　居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司(以下稱百　居開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》，與百　居(中國)家居有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)店(以下稱百　居開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內購材料供應合同》。二被告同屬上海百安居公司，共同收取工程款。合同約定，由百　居開發(fā)區(qū)分公司負責施工，工程款共計　　元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的方式，原告所需裝修材料必需在被告百　居開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預算在2007年　月　日至2007年　月　日往二被告共用的資金卡內付了材料款和人工費等共計　　　　　　　0　　元，此款現(xiàn)仍有余額。
  2007年　月　日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質量問題，經(jīng)與被告百　居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商，**后雙方于2007年10月26日達成解決方案，賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負責人變動等原因工程一直處于半停工狀態(tài)，原告多次向百安居領導投訴、協(xié)商未果。2009年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時違章操作，造成重大安全隱患，被小區(qū)物業(yè)責令整改，并告知以后由原告承擔相應責任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市　　　工商局消?？疲谠摽频亩啻握{解下百安居領導在2009年7月31日答應保證在一周內工程完工交付使用，可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。
  現(xiàn)在室內原告定制的嵌入墻內的十余組壁柜還沒有安裝，后續(xù)的電線、管道等附屬設施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護造成墻面乳膠漆發(fā)黃，7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂，這些質量問題難以完全修復。
  被告工期延誤已達二年多之久，理應繼續(xù)履行合同、繼續(xù)施工將符合質量要求的裝修房屋交付給原告。由于被告的違約行為造成原告二年多不能入住使用房屋，以及裝修工程中存在多處質量問題給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，被告理應承擔違約責任。為此特提起訴訟，請依法裁決。7膠部7年修工程訊
  　　　此致
  北京市大興區(qū)人民法院
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起訴人：
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日

  查看全文↓ 2018-10-11 13:43:31
• 142****1742

  民事起訴書
  原告：…………………………基本信息
  被告：…………………………基本信息
  訴訟請求：
  1、……………………
  2…………………………
  事實與理由：
  把事情的經(jīng)過敘述一下。
  此致
  XX人民法院
  具狀人：
  時間：

  查看全文↓ 2018-10-11 13:43:17
• 141****6089

  起 訴 書 原告: ,男, 族, 年 月日出生,住 電話:1381 0。被告:上海百 居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司。 住所地北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文化園西路3號 法人代表 電話:被告:百 居(中國)家居有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)店 住所地北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文化園西路3號 法人代表 電話:案由:裝飾裝修合同糾紛訴訟請求:
  1、請求法院依法判令被告上海百 居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》。
  2、請求法院依法判令被告上海百 居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自2007年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造價的2‰計算)。
  3、請求法院依法判令百 居(中國)家居有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內購材料供應合同》。
  4、訴訟費用由被告承擔。起訴事實與理由: 原告為了裝修購買的位于北京市大興區(qū) 的房屋,于2007年4月20日與被告上海百 居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司(以下稱百 居開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》,與百 居(中國)家居有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)店(以下稱百 居開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內購材料供應合同》。二被告同屬上海百安居公司,共同收取工程款。合同約定,由百 居開發(fā)區(qū)分公司負責施工,工程款共計 元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的方式,原告所需裝修材料必需在被告百 居開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預算在2007年 月 日至2007年 月 日往二被告共用的資金卡內付了材料款和人工費等共計 0 元,此款現(xiàn)仍有余額。2007年 月 日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質量問題,經(jīng)與被告百 居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商,**后雙方于2007年10月26日達成解決方案,賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負責人變動等原因工程一直處于半停工狀態(tài),原告多次向百安居領導投訴、協(xié)商未果。2009年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時違章操作,造成重大安全隱患,被小區(qū)物業(yè)責令整改,并告知以后由原告承擔相應責任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市 工商局消保科,在該科的多次調解下百安居領導在2009年7月31日答應保證在一周內工程完工交付使用,可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)?，F(xiàn)在室內原告定制的嵌入墻內的十余組壁柜還沒有安裝,后續(xù)的電線、管道等附屬設施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護造成墻面乳膠漆發(fā)黃,7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂,這些質量問題難以完全修復。被告工期延誤已達二年多之久,理應繼續(xù)履行合同、繼續(xù)施工將符合質量要求的裝修房屋交付給原告。由于被告的違約行為造成原告二年多不能入住使用房屋,以及裝修工程中存在多處質量問題給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失,被告理應承擔違約責任。為此特提起訴訟,請依法裁決。7膠部7年修工程訊 此致北京市大興區(qū)人民法院 起訴人: 年 月 日

  查看全文↓ 2018-10-11 13:43:06

相關問題

• 問 保險糾紛起訴狀
  答

  立案時向法院出具的都是復印件，開庭當天就要出具原件。你要準備的資料：責任認定書、出險證明、定損報告、你的保險單、修理時產(chǎn)生的費用清單及票據(jù)。

  全部3個回答>
• 問 ??房屋裝修合同糾紛起訴狀怎么寫呢？
  答

  民事起訴狀原告：姓名： 性別： 身份證號： 聯(lián)系電話： 地址：被告：（同上，沒有證件號碼就寫其他幾項）訴訟請求：1、2、3、事實和理由：此致XXX區(qū)人民法院具狀人：年 月 日

  全部5個回答>
• 問 房產(chǎn)過戶糾紛起訴狀怎么寫呢？
  答

  　參考　　民 事 訴 狀　　原告： 張三，女，漢族，生于197 年 月 日，**文化，系重慶市人，現(xiàn)住　　被告： 李四，男，漢族，生于 年 月 日， 訴訟請求：　　1、 請求人民法院依法判令上列被告立即配合原告辦理 過戶手續(xù)。 2、因本案產(chǎn)生的相關費用均由被告承擔。 事實及理由：　　上列原、被告原系夫妻關系，因感情不和于2010年 月 日在 辦理離婚手續(xù)。雙方在離婚協(xié)議中約定共同財產(chǎn)位于 室的房屋歸原告所有，被告在離婚后一月內配合辦理過戶手續(xù)。被告現(xiàn)只配合原告辦理了房屋產(chǎn)權證的過戶，土地使用權證在原告多次要求下均不配合辦理，為了維護原告的合法權益，現(xiàn)訴至人民法院，懇請判準上述請求為盼！　　呈： 市人民法院　　具狀人：　　二〇一〇年五月十一日

  全部3個回答>
• 問 房產(chǎn)繼承糾紛起訴狀怎么寫呢？
  答

  繼承起訴狀范文原告:李_________,女,_______年_____月______日出生,漢族,原籍______省______縣,農(nóng)民,現(xiàn)住______省______縣_______鄉(xiāng)______村。被告:李_________,男,_______年_____月______日出生,漢族,原籍______省______縣,農(nóng)民,現(xiàn)住______省______縣_______鄉(xiāng)______村。被告:李_________,男,_______年_____月______日出生,漢族,原籍______省______縣,農(nóng)民,現(xiàn)住______省______縣_______鄉(xiāng)______村。訴訟請求:請求法院保護婦女合法繼承權,判令二被告返還應由原告合法繼承的全部財產(chǎn),即所有遺產(chǎn)的三分之一。全部遺產(chǎn)清單附后。事實與理由:原告父親李________,于_______年______月______日病故,死后留有住房四間,各種家具七件,皮襖一件及其他一些衣物和被褥。被告李_______、李_______兄弟二人,拉攏本家族一些人,以“嫁出的女,潑出的水”和“女人不是李家后人,沒有繼承權”為由,剝奪了我的合法繼承權,將原告父親遺留的房屋及其他財產(chǎn)變賣,然后分掉。原告多次索要,二被告不但分文不給,還多次咒罵原告,并毆打了原告。原告對父親盡到了贍養(yǎng)義務,在結婚后的7年里,每年送給父親500元生活費。不僅如此,在父親患病的一年多時間里,給父親買的食品、藥物,總計有800元。在父親病重的一個月時間里,整日住在父親家,伺候父親?！吨腥A人民共和國繼承法》第和條明確規(guī)定,“繼承權男女平等”。第十條第二款還規(guī)定,“兄弟姐妹”同屬一個繼承順序,有平等的繼承權。據(jù)此,原告曾多次請求當?shù)卮迕裎瘑T會及鄉(xiāng)政府協(xié)助解決這繼承糾紛,但由于當?shù)胤饨ㄋ枷氡容^嚴重,某些干部受“重男輕女”和族權思想的影響,對此糾紛一直沒有取得處理結果。請求法院,依照事實和法律, 確保婦女的合法地位和權益,判處李________、李_______二人歸還原告應當繼承的合法財產(chǎn)。證據(jù)和證據(jù)來源,證人姓名和住址:我對父親李_______盡到了贍養(yǎng)義務,我的姑姑李_______可以證實。她住在______省_______縣_______鄉(xiāng)______村。我沒有繼承到應得的財產(chǎn),并且遭到二被告的咒罵、毆打,有被告李______的鄰居郭_______可以證實。二被告將李______遺留的四間房屋賣掉,有買房人朱_______可以證實,他住在_______省_______縣_____鄉(xiāng)_____村。此致______省______縣______人民法院起訴人：石___________________年_____月____日

  全部3個回答>
• 問 房產(chǎn)繼承糾紛起訴狀怎么寫呢？
  答

  大致格式如下： （標題）民事訴狀 原告。內容有：姓名，性別，出生年月日、民族、X省X市人、職業(yè)（已退休的就寫退休）、住址。聯(lián)系電話。 被告。寫法同原告。（注意，你的所有兒女均要寫上，因為他們都有繼承權。媳婿則不用寫。） 訴訟請求：（關于這一點，家人是否達成一致意見很重要，如一致通過由你繼承，則如下所寫） 1、判決X處房產(chǎn)權歸原告所有； 2、本案訴訟費用由原告承擔； （如未成達一致意見，則是另一寫法） 1、判決X處房產(chǎn)權X%歸原告所有，X%歸被告XX，……； 2、本案訴訟費用由原告和被告共同平均承擔； 事實和理由： 原告與被告系父（母）子女關系，原告丈夫（妻子）暨被告父親（母親）XX于X年月日去世，XX（被繼承人）生前有房產(chǎn)X處，位于X市X路X號。 XX生前立有口頭遺囑，遺囑規(guī)定位于X市X路X號房產(chǎn)由原告繼承。（如果是和兒女一起繼承的，則寫：房產(chǎn)由原告與被告共同繼承。依照法律原告擁有該房50%的產(chǎn)權，被繼承的50%產(chǎn)權按平均分配的原則，由原告和被告共同繼承，每人繼承X%。則原告應當擁有該房X%的產(chǎn)權，被告XX有X%……） 請求法院依法支持原告的訴訟請求。此致XX區(qū)法院

  全部4個回答>